Договор Содержание Контейнерных Площадок
Муниципальный контракт № на выполнение по устройству контейнерных площадок для сбора ТБО с ограждениями и подъездов к ним. Чудово «» 2009 г. Администрация города Чудово, именуемая в дальнейшем Заказчик, действующего на основании Устава, с одной стороны, и и менуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице , действующего на основании заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем: 1. Общие положения 1.1 Подрядчик на условиях Контракта обязуется выполнить в установленный муниципальным контрактом срок работы по устройству контейнерных площадок для сбора ТБО с ограждениями и подъездов к ним в соответствии с перечнем видов и объемов работ согласно приложению № 1 к муниципальному контракту по запросу котировок (Техническое задание), а Заказчик обязуется принять и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта. Контракт заключается в соответствии с по результатам проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта по устройству контейнерных площадок для сбора ТБО с ограждениями и подъездов к ним, протокол № г. Место и сроки выполнения работ 2.1.Место выполнения работ: г. Чудово –, Большевиков, 19, Восстания, 29, Губина, 10, Солдатова, 3.
Доказательств, свидетельствующих об обязанности осуществлять благоустройство контейнерных площадок, не имеется. Просит решение суда отменить, дело направить на новое рассмотрение. В возражениях на жалобу прокурор района считает решение суда законным и обоснованным, просит оставить его без изменения.. Таким образом, по делу следовало установить и в решении указать по каким конкретно договорам осуществляется обслуживание ответчиком многоквартирных домов, установить по каждому договору перечень работ по содержанию общего имущества, утвержденный общим собранием собственников жилых помещений. Вывоз и утилизацию, оставшегося после строительства, текущего и капитального ремонта. Всё, что нужно знать про контейнерные площадки сбора мусора! Какие требования к таким. Требования к содержанию контейнерных площадок. Содержание контейнерной.
Срок выполнения работ: начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта окончание выполнения работ: 2009 года. Цена Контракта. Условия и порядок расчетов по Контракту 3.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет: и включает в себя расходы по выполнению работ, стоимость материалов, транспортные и погрузо-разгрузочные расходы, налоги и др. Обязательные платежи. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Расчеты по муниципальному контракту осуществляются в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет подрядчика в следующем порядке: - платеж в размере 20% от цены муниципального контракта перечисляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты подписания муниципального контракта; - остальная сумма перечисляется до 2009 года после подписания Акта выполненных работ. При формировании цены муниципального контракта и расчетов с Подрядчиком используется валюта Российской Федерации – рубль. Права и обязанности Сторон 4.1. Заказчик имеет право: 4.1.1. В любое проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по Контракту. 4.1.3.Отказаться полностью или частично от услуг Подрядчика в случае неисполнения или систематического некачественного по Контракту, предупредив последнего не менее чем за 30 (тридцать) дней и предоставив обоснование для такого отказа.
Взыскать с Подрядчика оплату штрафных санкций, предъявленных Заказчику органами Государственного надзора и контроля по работам, выполняемым Подрядчиком. Заказчик обязуется: 4.2.1. Принимать результат работы по акту выполненных работ (форма № КС-2; КС-3) и оплачивать его согласно условиям Контракта. Подрядчик имеет право: 4.3.1.
Договор Содержание Контейнерных Площадок Челябинск
На своевременную и в полном объеме оплату выполненных по Контракту работ. 4.3.2.Привлекать субподрядчиков на определенные виды работ. Копии таких договоров должны быть представлены Заказчику по его просьбе. Подрядчик обязуется: 4.4.1.
Составить смету на основании, являющегося приложением к настоящему Контракту, и представить ее Заказчику, выполнять работы согласно смет. Своевременно и качественно выполнять определенные в п.1.1. Работы и сдавать результат Заказчику по акту выполненных работ. Производить все виды работ с соблюдением Правил, Правил, СНиП. Передать результат выполненных работ Заказчику по акту выполненных работ, после окончания выполнения работ по Контракту.
При этом Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат до 25 числа отчетного месяца. При возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность другую Сторону. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные, в том числе в ходе, недостатки в течение 10 (десяти) дней или в иной согласованный с Заказчиком срок с момента его извещения об обнаружении недостатков. Предоставить Заказчику все необходимые сертификаты соответствия на используемые материалы. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с выполнением работ по данному Контракту. Гарантийные обязательства Подрядчика Подрядчик гарантирует: 5.1. Качество выполнения работ действующим нормам СниП, техническим регламентам.
Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счет 5.3. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Сдача-приемка работ 6.1. Сдача работ: 6.1.1. Подрядчик должен п ередать результат выполненных работ Заказчику по акту выполненных работ в течение 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ по контракту.
Приемка работ: 6.2.1 Заказчик принимает результат работы по акту выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней 6.2.2. В случае отказа в приемке работ Заказчик обязан письменно сообщить Подрядчику о мотивированном отказе в приемке работ. Подрядчик, в установленные законодательством сроки, должен устранить выявленные недостатки.
Ответственность Сторон 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения письменного уведомления от Заказчика вернуть полученную в результате произведенных расчетов по Контракту сумму и оплатить Заказчику неустойку в размере 5,0% от цены Контракта. В случае просрочки исполнения стороной обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1 300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы задолженности. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.
Договор Содержание Контейнерных Площадки
Подрядчик несет имущественную ответственность за не сохранность представленных служебных помещений и другого имущества при проведении работ по Контракту. В случае повреждения указанного имущества Подрядчик обязан за свой счет заменить это имущество или возместить убытки. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, отношения сторон регулируется Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна сторона не отвечает.
Порядок рассмотрения споров 9.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком споров и разногласий, вытекающих из Контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия Контракта 10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие по выполнении Сторонами взаимных обязательств.
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 11. Прочие условия 11.1.Все изменения по Контракту оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью Контракта. Контракт составляется в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу. В случае изменения местонахождения, реквизитов Стороны обязаны немедленно сообщить об этом друг другу в письменном виде.
Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до получения уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон Заказчик: Администрация города Чудово Новгородская область, 7, тел:(8-81665)45-650, тел/ л/с, р/с УФК по Новгородской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области, Подрядчик: Заказчик Подрядчик Глава города Чудово «» 2009 года «» 2009 года. Домашний очаг.:. История:.
Окружающий мир:. Справочная информация.:.:.:.:.:. Техника.:. Образование и наука:. Предметы:. Мир:.:. Бизнес и финансы:.:.:.